工程承包合同纠纷民事反诉状

　　反 诉 状

　　反 诉 人（本诉被告）：涿州市某某商城房地产开发有限公司

　　法定代表人：王某清   联系电话：1391019xx21

　　地   址：涿州市范阳路74号

　　被反诉人（本诉原告）：中航某某第三工程建设有限公司

　　法定代表人：姜某山  职务：董事长   电话：010-875xx631

　　地    址：北京市丰台区南三环东路xx号9号楼207

　　请求事项：

　　1、判令被反诉人赔偿反诉人工期延误损失100万元人民币。

　　2、判令被反诉人承担本案的诉讼费用。

　　事实与理由：

　　反诉人与被反诉人2008年9月27日签订《承包协议》，反诉人将涿州金街花园广场项目发包给被反诉人，综合暂定价每平方米1800元人民币，付款方式为被反诉人垫资施工至主体结构地上二层完工后，反诉人分期支付工程款，合同工期为2008年11月20日至2010年4月30日。

　　协议签订后，由于被反诉人在工期上出现拖延，反诉人多次与其交涉，为了确保工期2009年1月9日被反诉人签署《金街花园广场施工总计划》，明确承诺各分项施工进度和具体期限，2009年1月13日被反诉人签署《节后安排》对项目人员、钢筋、水泥、砖块、砂石等建筑材料进场时间做出明确承诺。令人遗憾的是被反诉人一再违背施工进度和材料进场承诺，延误工期60天。

　　2009年2月11日反诉人向被反诉人发出催告《通知》，要求其履行工期和材料进场承诺，被反诉人置若罔闻，为避免损失扩大2009年3月8日反诉人向被反诉人发出《解约通知》。由于被反诉人延误工期，导致反诉人要承担迟延交房的违约责任，截至2009年3月8日反诉人应承担购房者迟延交房违约金累计60万元人民币，另外，反诉人重新寻找建筑公司直接损失40万元人民币。现为维护反诉人的合法权益，特向贵院提起反诉。

　　此致

　　涿州市人民法院

　　反诉人：

　　二〇〇九年   月   日